建筑合同怎么写范本
承包人：
发包人与承包人就“______________”售楼部装修装饰工程的有关事宜，依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经共同友好协商达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：“____________”售楼部装修装饰工程
工程地点：岳阳市________路____号
工程内容：__________________售楼部全部装修装饰工程。
二、工程承发包范围
承发包范围：装修施工图设计范围内的全部装修工程。包括全部售楼部内外墙体、内外饰面工程，楼地面、天棚工程，给排水及强、弱电配电工程（不含豪华水晶灯饰）、装饰构配件工程，屋面及地面防水防潮工程，外檐口广告牌安装工程等。不含可移动办公家具及模型展台，墙面装饰挂件、广告挂件，不含空调等用电电器。发包人已提供装修施工图纸。
三、合同工期
开工日期：________年9月16日（已如期开工）
竣工日期：________年10月20日
合同工期总日历天数：35天。
四、工程质量标准
本工程质量应当达到有关评定合格标准。
五、合同价款
（大写）：暂定价格人民币______万元；工程完工后据实结算，但不能超出预算的百分之一十五。
六、计价方式
本工程计价方式约定为：
1、引用《湖南省建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及湖南省建设厅湘建价[20___]330文件及计价办法。
2、执行湘建价[20___]402号文件，湘建价[20___]403号文件、湘建价计[20______]31号文件、湘建价[20______]3号文件。
3、辅料价格执行施工期市场信息价，缺项部分按市场价格调整；主材价格双方采价（现期主材双方采价单附后），结算时以施工采购时双方核签价格为结算价格；人工工资单价：按装饰装修工程人工价70元/工日。
4、本工程以包工包料方式承包，采用[20___]330号文件及计价办法中的工料单价法计价，税前下浮10%（双方核定主材费用不计下浮）。
5、本工程人工工资价差调增部分、主材签证价只计取税金，不计取其他任何费用，也不计取下浮。
七、工程款的支付：
1、本施工合同经双方签章生效后支付工程备料款______万元。
2、完成全部墙体工程、水电预埋工程、内挂贴及室内地面工程、木作基层后支付进度款______万元。
3、全部工程完工经验收合格后办理竣工结算，工程款付至结算价95%。
4、本工程的质量保修期为一年，保修期满一周内付清全部5%保修款。
5、付款时承包人提供正式票据。
八、承包人的义务
1、承包人必须严格按照国家建筑工程施工验收规范及发包方核定认可的装修工程细部优化设计文件要求组织施工。
2、不得偷工减料，不得采用假冒伪劣产品。
3、负责施工现场安全，做到文明施工，承担一切责任。
4、及时支付民工工资。
5、保证无第三人因承包人的施工行为而追究发包人的责任。
6、工期迟延，每天承担违约金1000元。
九、争议的解决方式
争议经协商、调解未能达成一致意见的，可向岳阳市仲裁委员会申请仲裁。
十、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式两份，发包人和承包人各执一份，具有同等法律效力。
2、未尽事宜双方友好协商，形成补充协议。
发包人：________（公章）
承包人：________（公章）
委托代理人：________
委托代理人：________
________年____月____日
________年____月____日
建筑合同怎么写范本篇2
出租人(甲方)：
承租人(乙方)：
根据《合同法》以及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就项目有关建筑器材租用事宜协商一致，签订本合同。
第一条租赁物
1、乙方因工程建设需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑器材，甲方同意有偿租给乙方使用。租赁物明细附表：
2、租赁物未经甲方同意，其他方不得转租第三人，不能出卖租赁物或用作担保。
3、甲方应按约定将租赁物交付给乙方，甲方组织运输工具负责将租赁物运送至乙方指定工地、指定地点，运费、装车费由甲方负责;乙方应当及时点清租赁物数量，检验质量，同时办理接收确认手续。在租赁物进场、装卸及运输过程中发生的一切意外事故、人身损害事故所引发的法律和经济责任均由甲方自负。
第二条租赁期限
根据工程情况，租赁期暂定为自年月日(具体以乙方通知为准)至实际工程结束为止。如乙方需要延长租期的，双方可以协商续租。
第三条用途
乙方租用租赁物用于工地，不得转用其他工地，甲方同意的除外。
第四条租金支付
1、以甲、乙双方经办人签字确认的收货单、发货单的实际数量为最终结算依据，双方约定每个月办理一次结算确认手续。租赁物退场后个月内双方办理最后结算手续(结算手续必须由委托代表人签字盖章后才可作为结算依据)。
2、合同金额(暂估)：￥：。(超出合同金额时需另行签订补充协议)
2、付款时间及方式：
3、在乙方付款的同时，甲方必须开具真实有效的税务发票，否则乙方有权拒绝付款或者扣除与国家税金等额以上的费用。
第五条租赁物退还
退还租赁物时由甲方负责装车收回，所需费用经双方确认后由乙方承担。退还租赁物时，甲方须委派专门人员到乙方工地现场与乙方有关人员一起清点数量和租赁物状况，并在退货单上签字确认，在甲方人员签字确认后，即视同乙方已经完成了退还租赁物义务。
第六条租赁物损坏赔偿
乙方在使用租赁物时造成租赁物丢失、报废、损坏的，应当按照租赁物市场价并结合原租赁物折旧情况作价赔偿给甲方。
第七条报停
如乙方跨年度施工，需要实行冬季报停的，乙方可以提前书面通知甲方报停时间及所需期限，甲方应当派人到工地现场确认，报停期限内，租赁费用不计算;乙方在冬季报停期间继续施工使用租赁物，按实际使用日期计算租金。
第八条违约责任
1、甲方如不按照合同要求的品质、规格、数量提供租赁物的，或者影响乙方正常施工的，甲方应当赔偿乙方的经济损失，乙方有权提前解决合同。
2、如甲方(含甲方派出的人员以及与甲方有关的人员)偷盗乙方工地财物的，除作价赔偿外，发现一次处罚5000元以上，由乙方直接从租金结算款中扣除。
3、乙方应按照合同约定返还租赁物，并按约定支付租金及有关费用，否则承担违约责任;乙方延迟支付租金费用的违约金的计算标准参照银行同期贷款利率。
4、若因为建设单位未能及时向乙方支付工程进度款，或者因为其他原因引起乙方资金周转困难，从而使乙方不能按照上述约定正常支付租赁费，甲方须给予理解和配合，不得据此向乙方提出要回租赁物和索赔事宜，影响乙方正常的施工生产。
第九条合同争议的解决
双方因本合同发生争议的，首先应当协商解决，协商不成的，按双方约定向乙方住所地人民法院起诉。
第十条本合同一式份，经甲乙双方授权代表签字盖章即生效。
第十一条、补充条款
甲方(章)：乙方(章)：
法定代表人(或委托代表人)：法定代表人(或委托代表人)：电话：电话：
开户银行：
账号：
建筑合同怎么写范本篇3
承租人(甲方)：_________(单位全称)
出租人(乙方)：_________(单位全称)
行业确认证书号：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下：
第一条机械设备租赁及租金计算与支付
1.机械设备租赁及租金计算明细表
表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格)
机械名称数量规格/型号生产厂商租赁期限/
起止时间租金标准：
_________(元/月台)租金小计(元)
合计：_________
表二、机械设备操作人员工资计算表
工种类别人数月工资工作期限/起止时间工资小计(元)备注
塔机司机、塔机指挥工、施工升降机、司机
合计：_________
2.租金计算。机械设备租金每月合计元(见表一)。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。
3.支付方式：
4.支付时间：
第二条项目名称、使用地点
项目名称：
使用地点：
第三条租赁期限
1.因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前日内，续签合同。
2.租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于个月，则按实际租赁时间结算;少于个月，按个月结算租赁费。
3.本合同签定之日起日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。
4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等)，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。
5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条保证金
1.合同签订后甲方向乙方支付元作为本合同的履约保证金。
2.甲方应在机械设备进场前日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。
3.其他约定:
第五条机械设备操作、维护与修理
1.双方约定机械设备由方负责操作、由方负责维护。
2.因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起小时/日内未能修复的，自故障发生第日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。
3.双方约定机械设备正常维护保养时间为小时/月，具体时间安排为：
第六条双方权利义务
一、甲方权利义务
1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。
3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。
5.负责司机、指挥工的`日常安全教育和进场安全技术交底，并签定安全生产责任状。
6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
9.未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。
二、乙方权利义务
1.有权按照合同约定按月收取租金。
2.机械设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场机械设备的完好性。
3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。
4.负责提供机械设备司机名/台，指挥工名/台。进场前，负责与上岗人员签订《》并进行安全教育，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。
5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。
6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
7.机械设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。
8.租赁期满后日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条双方安全责任
一、甲方安全责任
1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
二、乙方安全责任
1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。
2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
三、双方共同安全责任
1.本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。
2.机械设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条违约责任
一、甲方违约责任：
1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2.按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金元。
3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4.其他约定：
二、乙方违约责任：
1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金元。
2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的，应按照每逾期一日每台次元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金元。
3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次元/日的违约金。累计停工超过日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4.乙方未按合同约定期及时返还保证金，应按照每逾期一日元的标准向甲方支付违约金。
5.其他约定：
第九条不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起日内向对方当事人提供证明。
第十条争议解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第种方式解决。
1.向人民法院提起诉讼;
2.向仲裁委员会申请仲裁。
第十一条其他条款
1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共页，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份。
2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.合同签订地：
5.其他约定：
承租人：_________(甲方签章)出租人：_________(乙方签章)
住所：_________住所：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
_________年_________月_________日
建筑合同怎么写范本篇4
发包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：
一、承包方式
甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。
二、承包单价
按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。
三、承包内容
本工程具体内容______________________________
1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。
2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。
3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。
4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。
四、付款方式：
完成主体一层付总价的____%，以后每完成一层按总价的____%付，主体完成付总价的____%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的____%各层均付，工程完成付到总价的____%，竣工验收合格预留质量保证金____%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。
五、工期要求及质量要求
本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为——天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元/天。
六、工程管理及安全：
l、目标：杜绝工伤事故发生。
2、具体要求及措施：
①、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。
②、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款________元。
③、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好(施工现场不戴安全帽者每人每次罚款____元，班长不戴安全帽罚____元/次)。
④、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长____元。
⑤、严禁酒后上班，违者每人每次罚款____元，并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款____元。
⑥、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款________元/次。
⑦、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在____元内的经济损失由乙方负责，超过________元的经济损失由甲乙双方再协商处理。
如乙方中途停工，停工超过____日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。
七、违约责任
1、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。
2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自
觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。
其它未尽事宜，双方协商解决。
本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。
甲方(签章)____________乙方(签章)___________
________年______月_____日________年______月_____日
建筑合同怎么写范本篇5
承租人：（以下简称甲方）
出租人：（以下简称乙方）
根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、1、租赁设备的品名：___众星捧月______；数量：___3_____；总价：____900_____.
2、租赁设备的品名：_袋鼠跳________；数量：_3________；总价：___300______.3、租赁设备的品名：_猪八戒背媳妇____；数量：____3_____；总价：____600.4、租赁设备的品名：_____沙包掷准____；数量：_____3____；总价：____120_____.
二、设备租赁期限为自________年____月____日上午点分钟到。
至________年___4____月____日___结束。活动地点：北京昌平新东方外国语学校.
三、付款方式：
1、乙方向甲方开具的发票类型应为以下第1种：⑴国税普通发票；⑵地税普通发票；⑶增值税专用发票；⑷增值税普通发票；⑸其他发票（请据实填列）
2、本次活动甲方应支付乙方趣味器材租赁费共计1920元人民币，大写：壹仟玖佰贰拾元整
3、支付方式：本次支付以此活动总价的形式一次性支付，活动前不付预付款，其所有器材租赁款项在本次活动结束之后现场支付，即活动当天内现场支付。即：1920人民币。甲方不得以任何理由拒绝或者推脱付款事益。在付款的同时，乙方需要开具同等金额的发票。如甲方不能按期承付租金，视为违约。乙方则按逾期租金总额每天加收1％的罚金。
四、乙方须知和注意事项：
1、甲方需提供与比赛器材性能相匹配的相关比赛场地。如：木地板、塑胶、草坪或者其他非裸露类水泥场地或者可供比赛器材使用场地。如：沙石地，水泥地面、等有磨损的场地严禁使用该器材。
2、甲方现场提供可供设备使用的220V的电源。
3、趣味器材一般是PVC材料和特殊塑料材料所制，比赛运动员在比赛的时候，一律不能穿皮鞋、或者带硬脚跟和脚下带鞋钉的鞋上去。一律穿比赛用的运动鞋，如一经发现，经乙方工作对其劝说不听着。有权拒停止该比赛器材的服务，并将不承担任何责任，如对该器材造成损坏着，需要甲方根据损坏的程度给予乙方赔偿，但赔偿金不超过设备本身的价格。甲方应科学合理地使用比赛器材，爱护比赛器材设备。
五、安全责任
因为本设备属于竞技类体育比赛项目器材，在比赛的过程中有不可预测的因素出现。如：运动员摔伤、磕碰伤、体力透支、昏厥等身体原因。乙方概不负责任何责任、所有的安全等因素由甲方，既比赛方自己负责。乙方只负责把按甲方指定的时间和场地把设备运现场。并保证设备器材让甲方正常使用，关于安全责任双方在签属合同的时候甲方表示同意认可。无任何疑意。并承担与安全相关的所有责任。
六、甲乙双方的权利和义务
甲方享有的权利和承担的义务
1、乙方按和甲方事先约好的，负责把器材运输到甲方指定的现场、按甲方的要求充好气等、并能让甲方正常使用所有的设备器材、并摆放到场地周围。
2、比赛过程中甲方自行负责所有比赛人员的安全，以及在比赛的休息时间所有人员的安全，包括休息时部分人员不听劝阻、私自玩器材设备等造成的与安全相关的事情。
3、甲方提供比赛器材所需要的正规场地。以及可供比赛器材使用的电源、插座等必要的基础设备。
4、比赛过程中器材的搬运和秩序的维护等由甲方负责。
5、科学合理地使用比赛器材，爱护比赛器材设备。
乙方享有的权利和承担的义务
1、按甲方的要求送到指定的场地，提供能正常使用的必要器材设备。
2、现场留工作人员提供必要的拆卸和安装服务。
3、不负责比赛过程中以及空闲时间所有人员安全等问题，只负责把比赛器材送到场地。
4、对比赛器材造成重大磨损等不适合器材比赛的场地，乙方有权拒绝服务。
七、违约责任
1、乙方违约责任：乙方逾期交货的，每逾期一天按总货款的1‰向甲方支付违约金，逾期____日仍未交付约定产品的，乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时，对于因此而给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方赔偿并且保留解除本合同的权利；甲方逾期付款的，每逾期一天按总货款的1‰向乙方支付违约金。
2、未按数量提供租赁物资，致使甲方不能如期正常使用的，
2.甲方违约责任4、
（1）不按时交纳租金，（2）逾期不还租赁物资，
（3）转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，
（4）如乙方人员发现任何商业贿赂行为，可向甲方举报，甲方审计监察部举报电话：___________；举报邮箱：___________；
八、免责事宜
1.任何一方因不可抗拒力原因，不能履行本协议时，应及时以电话、传真等方式通知另一方，并积极采取一切妥善、合理的补救措施，尽可能使本协议正常履行，如届时仍无法履行本协议，则可与另一方协商延缓、变更或撤销本协议。
2、不可抗拒力指：自然灾害战争、暴动、罢工、国家政府部门的指令性任务。
九、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
备注：
1、甲方现场提供可供设备使用的220的电源。
2、如乙方不能再当天送设备，乙方经甲方同意可提前一天吧设备送到甲方公司，由甲方自行解决。
3、水泥地活着对设备有磨损的场地不能使用该器材
甲方（盖章）___________乙方（盖章）___________
负责人（签字）_________负责人（签字）_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：__________签订地点：__________
建筑合同怎么写范本篇6
甲方（出租房）
乙方（承租方）
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，协议如下：
一、经甲乙双方协商，乙方租赁甲方质量合格、证件齐全，型号为塔机升降机，高度为米，共台，每天每台租赁费元（不含税价），施工地点：。
二、结算方式：租赁费每个月结清一次，如超过10日不付清，甲方有权停机，停机期间所造成的费用由乙方承担。停机后租费照收，并加30%的违约费。
三、本机租赁一次性租赁时间不少于个月，不足个月，按个月计算。
四、甲方提供基础图，乙方负责基础制作，乙方提供三级配电，二级保护标准，因电压不稳定造成该机电器损坏由乙方自己承担，该机报验由乙方负责，甲方负责报检资料。
五、本机安装完毕开始计费，自年月日开始计费。乙方付给甲方押金每台元。
六、该机乙方付甲方进出场费每台元。（包括安装、加节、拆除、运输）该机进场后，乙方付给甲方进出场费元，金额元，退场前全部付清。（注：非正常安装、拆除，费用由乙方承担，甲方负责更换一次钢丝绳）
若乙方丢失甲方本机部件，按相应价赔偿，并保证本机电盘线路整齐、清洁。
七、本机运转正常使用后，该机维修及费用由负责。（注：维修时间早7点前晚6点后不属维修时间）。
八、春节报停（40）天不收费，报停前必须付清所有租赁费及费用，否则按使用计费。
九、乙方在本机使用过程中，必须严格按照国家安全操作规程及使用说明书中的规定操作，司机及指挥人员必须持证上岗，如发生事故，查明原因，甲乙双方各负其责。
十、使用结束后，由甲方到使用现场试车，试车合格后，方能拆卸送回。
十一、租赁期内，乙方不征得甲方的书面同意，不能转租给另一方使用或转移工地，更不能转借、抵押、查封等，否则，一切经济损失由乙方承担，并赔偿甲方的一切经济损失。
十二、乙方必须按本机使用说明进行日常保养、维护。若保养、维修不当或私自拆除限位器及其它部件造成的一切责任由乙方承担。
十三、本机用完拆除前，乙方提前15天通知甲方，如不通知按使用计费。
十四、拆卸前必须付清租赁费，否则按日计费。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。如甲乙双方产生合同纠纷，由出租方所在地人民法院提起诉讼。
甲方签字：
乙方签字：
单位盖章：
单位盖章：
联系电话：
联系电话：
签订日期：年月日
建筑合同怎么写范本篇7
甲方：_________
乙方：_________
为了明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。
一、甲方推荐介绍乙方在_________科技创业服务有限公司现有土地上从事相关土建工程，并向乙方提供相关服务，乙方向甲方支付一定服务费。
二、经甲方同意后由乙方与_________科技创业服务有限公司直接签订承包合同的，甲方不承担该工程的'质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等款项的付款义务。
三、乙方在_________科技创业服务有限公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。
四、乙方确保在_________科技创业服务有限公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应，价格随行就市，具体要求以供应合同为准，乙方未按具体合同约定结清物资供应款时不得向第三方采购。
五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系，按发包方要求组织工程项目验收备案。
六、甲方按乙方工程进度收取服务费，甲方可凭乙方的付款通知和收据在甲方领取，乙方在本合同上签名盖章视为授权_________科技创业服务有限公司可以从工程进度款中代扣。
七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或甲方垫付的，甲方有权向乙方索赔，乙方保证及时向甲方给付到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。
八、本合同中乙方的义务，乙方请提供连带保证担保。
九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑合同怎么写范本篇8
甲方：
乙方：
为加强食堂管理，提高伙食质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经甲乙双方协商，就甲方食堂劳务派遣事宜达成如下协议：
一、合同期限
乙方劳务派遣期限为壹年。
_____年____月____日至_____年____月____日
二、劳务派遣方式
劳务派遣由乙方按双方协商同意的《__食堂劳务派遣方案》(见附件1)组织员工队伍。保证甲方(就餐人数为170人+-30人)工作时间内早餐，中餐，晚餐及节假日用餐的制作工作，乙方自行与劳务人员签订劳动合同(含各种保险)。
三、劳务派遣费用及付款时间
甲方每月付给乙方劳务派遣费34000元(大写：叁万肆仟元)。劳务派遣费付款方式为当月20日前。乙方提供正式劳务发票。
四、甲方的权利和义务
(一)甲方免费提供餐厅、厨具、餐具，劳保，工作服，一次性卫生用品等；保证水、电、气的正常供应。
(二)承担食堂所需水、电、气的费用和设备投入及维修费用；负责伙食所需原材料的采购和库房管理。
(三)对食堂安全卫生，伙食的质量进行检查和监督；对乙方不能胜任工作的员工，有权建议乙方进行调整；向乙方反馈就餐人员的意见，并要求乙方及时整改。
(四)每月按合同金额付清劳务派遣费。
(五)免费为乙方员工提供住宿，洗澡等生活条件及工作用餐。
五、乙方的权利和义务
(一)建立健全各项规章制度及相关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作，以就餐者满意为服务宗旨。
(二)严格执行甲方的相关管理制度，服从甲方的统一管理。主动接受甲方的管理、检查、监督和处罚，一旦发现乙方有违反规章制度等行为，甲方有权要求乙方改正并赔偿由此造成的损失。
(三)自主安排每日伙食的花色品种。提供每日伙食的原材料采购清单，甲乙双方共同验收质量、数量。
(四)对甲方人员不合理的要求，有权向甲方投诉。
(五)乙方自行与劳务人员签订劳动合同并承担所聘人员社会保险金及各种福利等，并督促员工遵守甲方的各项规章制度。
(六)未经甲方同意，乙方不得擅自对房屋、设备设施做任何改动。
(七)食堂增添设备设施及餐具，乙方必须先提出申请，经甲方同意后在甲方的监督下购买。
(八)乙方从业人员必须持健康证上岗，并报甲方备案。统一着装，配证上岗；如发现员工患有传染病或有违法行为应及时调离岗位并接受甲方提出的处理意见。
(九)在劳务派遣期间，乙方应合理妥善保管、维护甲方提供的设施、设备，如因工作操作不当等原因造成的一切卫生事故、安全事故、工伤事故等，由乙方全权承担法律责任和经济赔偿损失。
六、其它约定
(一)本合同期满，在同等条件下乙方享有优先劳务派遣权。
(二)甲方餐厅就餐人员仅限于甲方工作人员及家属，供餐范围为本单位因工作需要用餐，不对外以营业性质承担餐饮业务。若甲方因工作需要临时或固定增加就餐人数应提前通知乙方。就餐人员超过合同约定人数的20%，甲方应在原有约定费用的基础上增加劳务派遣费。具体费用双方协商确定。
(三)随着国家对劳动者最低工资标准的法定调整和社保政策的刚性规定，甲方应依法适时对劳务派遣费做出相应调整，调整金额双方协议商定。
(四)在国家规定的法定休息日，休假日加班的，甲方应依法支付加班工资(国家规定：在标准工作日内安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的`工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于百分之三百的工资报酬)。
(五)本合同的试用期为三个月，在试用期内，双方均可就合同内容提出修改意见，如双方未能对修改意见达成一致而提出终止合同，双方必须提前15天以书面形式通知对方。
七、违约责任
(一)甲乙双方应共同遵守本合同各项约定，切实履行各项义务。
(二)在合同有效期内,双方不得擅自终止合同。经甲乙双方协商一致同意终止合同，必须提前一个月通知对方，否则视为违约。违约方应承担违约金叁万元。
(三)乙方擅自或变相转让劳务派遣合同的，甲方有权单方终止劳务派遣合同。
八、合同补充与变更
本合同可根据双方意见进行补充和变更，补充和变更的合同与本合同具有相同的法律效力。
九、争议的解决
双方对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式解决，协商不成的，可申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、本合同—式二份，具有相同法律效力。甲乙双方各执一份。
甲方法定代表人(或授权代表)：________(签字)
乙方法定代表人(或授权人)：________(签字)
_____年____月____日